建设工程合同纠纷 （2021）渝02民终701号

2013年12月10日，重庆华乐语公司与重庆一建公司就巫山克拉·大都会项目二期工程签订《建设工程施工合同》的效力已经生效裁判确认为有效，对双方当事人具有法律约束力。案涉《建设工程施工合同》签订后，重庆一建公司在施工期间违背合同约定，未如期完成施工任务，因资金不足拖欠民工工资，并擅自于2017年1月17日停工施工，合同解除后未及时主动撤场，给重庆华乐语公司造成了损失，重庆一建公司有过错，应当承担违约责任。对于华乐语公司主张的反诉部分，评判如下：关于巫山克拉·大都会项目二期重庆一建公司的施工行为被政府有关部门批评违约。重庆一建公司在施工过程中因拖欠民工工资，两次受到当地政府通报批评，给重庆华乐语公司造成社会影响，按合同计算违约金为40万元。对于合同11.2条系对出现质量问题、安全事故或者其它原因的约定，对以该条约定主张违约金的诉讼请求不予支持。为便于计算，此后的违约金本院按每月30天计算。关于重庆一建公司在案涉施工合同解除后逾期撤场违约金。重庆一建公司于2017年1月17日对该项目工程全面停工，导致重庆华乐语公司向重庆一建公司发出书面通知解除合同，后经该依法审理，判决确认案涉《建设工程施工

2013年12月10日，重庆华乐语公司与重庆一建公司就巫山克拉·大都会项目二期工程签订《建设工程施工合同》的效力已经生效裁判确认为有效，对双方当事人具有法律约束力。案涉《建设工程施工合同》签订后，重庆一建公司在施工期间违背合同约定，未如期完成施工任务，因资金不足拖欠民工工资，并擅自于2017年1月17日停工施工，合同解除后未及时主动撤场，给重庆华乐语公司造成了损失，重庆一建公司有过错，应当承担违约责任。对于华乐语公司主张的反诉部分，评判如下：关于巫山克拉·大都会项目二期重庆一建公司的施工行为被政府有关部门批评违约。重庆一建公司在施工过程中因拖欠民工工资，两次受到当地政府通报批评，给重庆华乐语公

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2021)渝02民终701号上诉人（原审原告、反诉被告）：重庆一建建设集团有限公司，住所地重庆市九龙坡区石坪桥正街78号，统一社会信用代码915000002028150726。法定代表人：王列卡，总经理。委托诉讼代理人：谢康，重庆至立（渝中）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆华乐语房地产开发有限公司，住所地重庆市巫山县高唐街道办事处翠屏街……