建设工程施工合同纠纷 （2018）陕05民终第418号
裁判要旨
原告主张被告城投公司支付其保修金及利息，因双方约定将审定造价5%预留为工程质量保修金，共计7650433.16元，并在工程竣工验收合格后满两年后的14日内，即2014年5月28日前，由被告将剩余保修金无息返还原告，被告已支付原告保修金4511081.61元，下剩3139351.55元再扣除被告所支付的717864元赔偿费用后应当予以支付；原告主张的质保金利息因双方未有约定，本院不予支持。原告主张被告支付原告迟延支付工程款的利息，因双方结算后，被告对该工程涉及的房屋进行了维修，原告也对有关住户进行了赔偿，故该逾期迟延支付的工程款不应计算利息，本院对原告该主张不予支持。原告主张被告赔偿其损失，包括修复费用353694元及鉴定费148000元，因修复费用本应从保修金中扣除，故该修复费用应由原告自己承担，原告进行鉴定是为了证明其工程质量，而非被告的过错造成，故对原告的该项主张不予支持。被告辩称原告对自己施工造成的质量问题视而不见，认为工程验收报告认定“合格”是由被告代表人签字认可，不承认有严重质量问题，因2014年2月被告自己通过西安建筑检测鉴定站对大荔县崇业小区8、10、12、18号住宅楼进
摘要
大荔县城镇开发投资有限责任公司与陕西建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省渭南市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕05民终第418号上诉人（一审被告）：大荔县城镇开发投资有限责任公司。法定代表人杨宇宙，系该公司董事长。委托诉讼代理人谢银耀，系该公司法律顾问。被上诉人（一审原告）：陕西建工集团有限公司法定代表人张义光，系该公司总经理。委托诉讼代理人王新灵，陕西唯成律师事务所律师。委托诉讼代理人高锋，系该公司职工。上诉人大荔县城镇开发投资有限责任公司（以下简……