装饰装修合同纠纷 （2014）许民终字第344号

原、被告签订的装饰工程承包合同以及补充协议是双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行，被告未依约进行工程竣工验收及支付原告工程款是造成本次纠纷的原因，应当承担付款责任，支付原告工程款186330元（680000元＋41330元-51000元-484000元）。原告于2012年3月1O日向被告申请工程竣工验收后，被告未组织验收，后于2012年12月6日向原告发出整改通知，原告于2013年5月28日向被告发函，告知被告其已经整改完毕，而被告仍未予验收，该院认为，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，结合本案实际情况，本案应以原告整改完毕向被告发函之日为竣工日期。被告辩称本案涉及工程的发包方即被告未进行验收，应驳回原告诉请的理由不能成立，该院不予支持。庭审后，原告自愿撤回要求被告支付违约金的诉请，是原告对自己权利的处分，不违反法律规定，该院予以确认。遂依法判决：一、被告河南金汇鸿鹏不锈钢制品有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告长葛市恒兴源装饰工程有限公司工程款186330元。二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金

原、被告签订的装饰工程承包合同以及补充协议是双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行，被告未依约进行工程竣工验收及支付原告工程款是造成本次纠纷的原因，应当承担付款责任，支付原告工程款186330元（680000元＋41330元-51000元-484000元）。原告于2012年3月1O日向被告申请工程竣工验收后，被告未组织验收，后于2012年12月6日向原告发出整改通知，原告于2013年5月28日向被告发函，告知被告其已经整改完毕，而被告仍未予验收，该院认为，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，结合本案实际情况，本案应以原告整改完毕向被告发函

河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）许民终字第344号上诉人（原审被告）河南金汇鸿鹏不锈钢制品有限公司。法定代表人冯保乾，该公司总经理。委托代理人董振杰、张松旭，河南名人律师事务所律师。被上诉人（原审原告）长葛市恒兴源装饰工程有限公司。法定代表人袁建五，该公司总经理。委托代理人唐书涛、刘玉新，河南德典律师事务所律师。上诉人河南金汇鸿鹏不锈钢制品有限公司（以下简称金汇鸿鹏公司）因装……