建设工程施工合同纠纷 （2018）湘0722民初2749号
裁判要旨
本案争议焦点为：一、正弘公司与锦达公司2014年10月23日签订的《花园路棚户区改造项目(今都王府)2栋住宅、商业街及地下室施工合同》是否解除。 正弘公司与锦达公司签订建设工程施工合同，约定由锦达公司承包正弘公司发包的涉案建设工程系双方真实意思表示，合法有效，双方应依照合同约定全面履行自己的义务。 双方签订的合同约定“乙方无故停工达10天，或工程施工进度落后于工程计划进度达30天，及工程施工质量方面出现重大事故时，甲方有权解除合同”，2018年4月18日正弘公司因涉案工程存在质量问题向锦达公司发出了书面告知函，明确通知锦达公司解除合同，锦达公司于2018年4月20日已签收该函件，依据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定“当事人可以约定一方解除合同的条件。 解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。” 因涉案工程经鉴定存在质量问题，且锦达公司对解除涉案合同无异议，故对正弘公司要求确认其与锦达公司2014年10月23日签订的《花园路棚户区改造项目(今都王府)2栋住宅、商业街及地下室施工合同》于2018年4月20日解除的诉讼请求予以支持。
摘要
湖南正弘房地产开发有限公司与湖南锦达建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省汉寿县人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0722民初2749号原告（反诉被告）：湖南正弘房地产开发有限公司，住所地湖南省汉寿县龙阳镇新街社区龙阳中路今都王府****。 法定代表人：邹正南，该公司董事长。 委托诉讼代理人：吴文化，湖南辰龙律师事务所律师。 被告（反诉原告）：湖南锦达建筑工程有限公司，住所地湖南省汉寿县龙阳镇龙阁村正龙组。 法定代表人：何文斌，该公司董事长。 委托诉讼代理人……