建设工程施工合同纠纷 （2019）沪02民终3385号
裁判要旨
《建设工程施工承包补充合同书》第18.2条约定，竣工日期为取得质量监督部门备案证明的日期(若因正海公司原因造成备案日期延后由正海公司承担相应责任)。 通过审理查明，正海公司已确认收到住豪公司递交的1-6号楼及地下车库的竣工报告、工程质量评估报告及工程质量保修书，只是未确定收到日期。
摘要
上海住豪建筑工程有限公司、上海正海房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）沪02民终3385号上诉人(原审原告、反诉被告)：上海住豪建筑工程有限公司，住所地上海市崇明县。 法定代表人：陈旭林，董事长。 委托诉讼代理人：倪永明，上海市申光律师事务所律师。 上诉人(原审被告、反诉原告)：上海正海房地产开发有限公司，住所地上海市杨浦区。 法定代表人：楼伟政，总经理。 委托诉讼代理人：钟医君。 委托诉讼代理人：赵亮，上海合勤律……