（2018）沪01民终6144号

许云卿、千然公司签订装修合同，系当事人真实意思表示，合法有效，双方应恪守履行。施工过程中，许云卿要求增加卫生间、阁楼的施工，水电阶段有增加工程量，还增加部分木工等，但双方未就增加项目的工期进行约定。2017年1月10日协议，双方就后续竣工时间及付款节点等进行了重新约定，同日由许云卿签名的“增加项目凭证”又对卫生间与阁楼的工程款进行约定，此时，双方应当严格按照新约定履行己方义务。现根据已查明的事实，许云卿在3月7日进行泥木阶段验收后仍拒绝支付阶段工程款项，千然公司则在约定完工交房的3月8日仍留有部分项目未完工，故双方在履约过程中均有违约行为，3月9日在千然公司撤离现场后，双方间已严重缺乏继续履行合同的信任与合作精神，故一审法院判决装修合同至此解除。由于许云卿已收回系争房屋，不再交付千然公司进行整改、返修，因此许云卿要求千然公司承担逾期交房的违约责任，不予支持。千然公司应当在约定的交房期限内交付质量合格的装修成果，经质量鉴定，已施工的装饰工程中存在一些与标准不符的质量问题，且鉴定单位认为缺陷的产生与装饰装修施工存在因果关系。一审中，通过质量鉴定、设计修复方案、审价等程序最终确定修复费用为2

上海千然装潢设计有限公司诉许云卿（LEEYUNQING）装饰装修合同纠纷一案二审民事判决书

中华人民共和国上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）沪01民终6144号上诉人（原审被告、反诉原告）：上海千然装潢设计有限公司，住所地上海市嘉定工业区叶城路925号A区V308。法定代表人：殷学干，总经理。委托诉讼代理人：杨旺，上海国域达律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：LEEYUNQING（中文名：许云卿），女，1972年6月7日出生，南非共和国国籍，住上海市徐汇区。……