买卖合同纠纷 （2017）苏09民终5262号
裁判要旨
正基公司与杨芷公司签订的管桩买卖合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，应认定合法有效，双方之间形成买卖合同关系。正基公司共向杨芷公司供应管桩128061元（110160元+17901元），杨芷公司已付货款7万元，尚欠58061元未付，对正基公司要求杨芷公司支付尚欠货款的诉讼请求，法院予以支持。唐修忠在管桩买卖合同上担保人处签名，其与正基公司之间形成保证合同关系，保证方式为连带责任保证。杨芷公司未支付货款，正基公司可以要求唐修忠承担保证责任。唐修忠承担保证责任后，有权向杨芷公司追偿。合同约定货到付款，履行过程中，正基公司在杨芷公司未付清货款时也有继续供货的情况。杨芷公司未及时支付货款构成违约，但杨芷公司3次发函催促正基公司履行供货义务，正基公司未予理睬，亦构成违约。正基公司与杨芷公司都违反了合同义务，各自承担的违约金可予抵销。反诉部分杨芷公司要求正基公司赔偿其已支付的停工损失25940元，法院认为，杨芷公司2015年12月8日、12月12日、12月16日3次向正基公司发出违约告知函催促发货，在正基公司未予答复的情况下应采取适当措施防止损失扩大。在此之后发生的2015年12月1
摘要
盐城正基管桩有限公司与滨海县杨芷房地产开发有限公司、唐修忠买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏09民终5262号上诉人（原审被告、反诉原告）：滨海县杨芷房地产开发有限公司，住所地在江苏省滨海县滨海港经济区临淮街83号。法定代表人：刘国军，该公司董事长，委托诉讼代理人：金正海，滨海县滨海港法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）：盐城正基管桩有限公司，住所地在江苏省响水县双港镇老舍中心社区红旗村。法定代表人：彭文仁，该公司董……