建设工程设计合同纠纷 （2021）甘01民终1212号

深圳公司与绿景公司签订的案涉两份《建设工程设计合同》系双方当事人真实意思表示，合同依法成立并生效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。现双方对两份合同项下欠付的设计费金额均不持异议，且绿景公司对深圳公司完成的设计方案已通过评审的事实亦予以认可，故按照合同约定，设计费付款条件业已成就，绿景公司理应向深圳公司支付欠付的设计费696645元（31700元+664945元）。其次，对于深圳公司主张绿景公司按照合同总金额的20%承担逾期付款违约金的主张，认定如下：绿景公司未按合同约定在深圳公司提交的设计方案通过报建评审后一个月内结清全部设计费，构成违约，应承担相应的违约责任。因在合同履行过程中，深圳公司亦存在迟延交付设计方案的情形，且虽然造成该结果的主要原因在于绿景公司未向深圳公司提交相应的资料增加了深圳公司的设计难度，但深圳公司在庭审中亦未提交证据证明其公司催要过相应的资料，其对设计方案延期交付的结果存在放任的态度，对该结果的发生亦负有过错，故结合该事实，酌定绿景公司应自2018年10月1日起，以696645元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率向深圳公司支付截止2019年8月19日期间

深圳公司与绿景公司签订的案涉两份《建设工程设计合同》系双方当事人真实意思表示，合同依法成立并生效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。现双方对两份合同项下欠付的设计费金额均不持异议，且绿景公司对深圳公司完成的设计方案已通过评审的事实亦予以认可，故按照合同约定，设计费付款条件业已成就，绿景公司理应向深圳公司支付欠付的设计费696645元（31700元+664945元）。其次，对于深圳公司主张绿景公司按照合同总金额的20%承担逾期付款违约金的主张，认定如下：绿景公司未按合同约定在深圳公司提交的设计方案通过报建评审后一个月内结清全部设计费，构成违约，应承担相应的违约责任。因在合同履行过程中，深

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）甘01民终1212号上诉人（原审被告、反诉原告）：甘肃绿景房地产开发有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区白龙江街288号。法定代表人：黄根昌，该公司总经理。委托诉讼代理人：柴峰，男，1988年11月29日出生，汉族，该公司经营部部长，住甘肃省兰州市西固区。委托诉讼代理人：张会健，甘肃久铭律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳市建筑……