装饰装修合同纠纷 （2016）黔民初277号
裁判要旨
该组证据与本案无关联性。 经审理查明：一、合同约定的事实2015年7月，电投公司与西美公司签订《智能终端及智能小家电指挥循环产业园项目投资合同》，合同约定了西美公司在贵安新区投资建设项目的一系列事宜。 2015年8月28日，西美公司(发包方、甲方)与文业公司（承包方、乙方）签订《贵安新区西美电子信息产业园办公及厂房装饰工程施工合同》（以下简称《装饰工程合同》），约定：第四条：工程概况：4.1工程名称：贵安西美电子信息产业园办公及厂房装修工程;工程地点：贵安新区电子信息产业园内;承包范围：5栋第3层，7栋1-4层，9栋1-4层的室内装修，水电安装，通风空调及设备，家具购买制作，排污设备，吊车梁制件安装。 4.2承包方式：4.2.1按双方商定市场价及施工措施费、包括人工费、机械费用、材料费、企业管理费用、利润、规费、税金等费用，包工期、包质量、包安全。 4.2.2按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税务机关缴纳。 4.3工期：总日历工期天数：60天。 4.4开工日期：施工图纸经甲方确认，乙方收到图纸之日及开工令后。 (1)9栋第3层和第4层以及无尘车间工期为40日历
摘要
深圳市文业装饰工程股份有限公司与深圳西美信息产业有限公司、贵州贵安美高信息产业科技有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）黔民初277号原告(反诉被告)：深圳市文业装饰工程股份有限公司，住所地深圳市福田区。 法定代表人：范少周，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：宋安静，广东金美律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高民杰，中豪律师集团(贵阳)事务所实习律师。 被告(反诉原告)：深圳西美信息产业有限公司，住所地深圳市南山区。 法定代表人：杨勤，该公司执行董事。 委托诉讼代理人……