建设工程施工合同纠纷 （2018）豫05民终63号
裁判要旨
原告恒辉公司先后两次向被告佳多公司发出的解除《调解协议》通知函载明了催告被告履行调解协议及因被告不履行原告恒辉公司主张解除调解协议。被告佳多公司虽然回函但并未向人民法院或仲裁机构提出确认解除合同的效力，因此原告恒辉公司主张解除合同符合《中华人民共和国》第九十四条第三项之规定。2011年3月14日原告恒辉公司与被告佳多公司签订《施工合同》后，原告恒辉公司按照合同约定建设了佳多农林植保中心展厅及宿舍楼，安阳新兴工程造价有限公司作出的安新基鉴（2015）013号工程造价鉴定报告书载明鉴定造价为4604924.66元，原被告均认可被告佳多公司已给付原告工程款307万元，因此原告恒辉公司要求剩余工程款项1534925.35元予以支持。原告在诉讼过程中不再要求2011年9月20日工程停工前欠款利息15596.32元属于原告恒辉公司自己放弃自己的权利,符合法律规定，予以准许。原告诉称根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条之规定即当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，原告要求由于被告违约致使工程未完
摘要
汤阴县佳多科工贸有限责任公司、河南省恒辉建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫05民终63号上诉人（原审被告）：汤阴县佳多科工贸有限责任公司，住所地：汤阴县韩庄镇董庄村。法定代表人：赵树英，职务：董事长。委托诉讼代理人：张志新，河南豫龙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南省恒辉建筑工程有限公司，住所地：汤阴县城关镇食品工业园区工横二路东段北侧。法定代表人：陈瑞林，职务：总经理。委托诉讼代理人：陈忠良，男，该公司职……