建设工程施工合同纠纷 （2017）豫03民初201号
裁判要旨
首先，对于吉林二建公司诉求麦达斯公司拖欠的工程款数额问题。本院认为双方在庭审中已经就该数额达成一致意见，即麦达斯公司尚欠吉林二建公司工程款67878808元，该数额是双方当事人共同确认的欠款数额，本院予以确认，并判决麦达斯公司向吉林二建公司进行偿还。麦达斯公司虽然辩称工程款中应扣除5%的质量保证金，但是本院认为，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”麦达斯公司具体使用吉林二建公司承建工程的时间，分别是：2014年1月15日、2014年10月12日、2015年4月10日与2015年8月12日，因此，质量保修期也应分别从上述时间开始计算。同时，本院根据“国家住房与城乡建设部、财政部”共同颁发的《建设工程质量保证金管理办法》第二条规定，工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。根据本案实际情况，吉林二建公司所承建的麦达斯公司的工程均
摘要
吉林省第二建筑有限责任公司与洛阳麦达斯铝业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民初201号原告：吉林省第二建筑有限责任公司。住所地吉林省长春市绿园皓月大路1059号。法定代表人：张禹，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张军勇，吉林大华铭仁律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁鹏辉，吉林大华铭仁律师事务所律师。被告：洛阳麦达斯铝业有限公司。住所地河南省洛阳市伊滨区孝文大道18号。法定代表人：马铭章，该公司董事长。委托诉讼代……