建设工程设计合同纠纷 （2016）豫01民终10564号

原、被告自愿签订的《基坑支护工程施工合同》，双方均应依该合同履行。原告要求被告支付合同内工程款2448776元，证据充分，本院予以支持。根据合同约定，支护施工至坡底，验收符合要求（合格），应支付350万元，在此节点被告欠付2048776元，应按合同约定的支付时间十天后即从2014年7月7日起开始支付滞纳金，合同约定的第五节点40万元，应按合同约定的支付时间十天后即从2015年7月7日起开始支付滞纳金。滞纳金标准双方在合同中未明确约定，本院酌定按照年利率6%支付逾期滞纳金。原告要求按银行同期贷款利率的四倍计算违约金，证据不力，不予支持。关于坍塌部位的加固费用为87362.96元，从会议纪要显示，现场协调不到位，土方开挖与支护没有形成流水作业也是原因之一，据此本院认为原告对该损失应承担次要责任，自负该费用的30%，被告应支付原告该费用的70%即61154.08元。关于西湖路中间坡道回填部位进行支护和加固施工费用，从设计图纸来看，该工程量不包括在设计图纸内，虽双方未签订书面通知或协议，但应据实处理。故原告要求被告支付该费用377768.9元，有设计图纸、测量图、工作量统计、加固造价单等为证，

原、被告自愿签订的《基坑支护工程施工合同》，双方均应依该合同履行。原告要求被告支付合同内工程款2448776元，证据充分，本院予以支持。根据合同约定，支护施工至坡底，验收符合要求（合格），应支付350万元，在此节点被告欠付2048776元，应按合同约定的支付时间十天后即从2014年7月7日起开始支付滞纳金，合同约定的第五节点40万元，应按合同约定的支付时间十天后即从2015年7月7日起开始支付滞纳金。滞纳金标准双方在合同中未明确约定，本院酌定按照年利率6%支付逾期滞纳金。原告要求按银行同期贷款利率的四倍计算违约金，证据不力，不予支持。关于坍塌部位的加固费用为87362.96元，从会议纪要显示，

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终10564号上诉人（原审被告）：河南盈瑞置业有限公司，住所地郑州市金水区郑花路90号院6号楼2单元66号。法定代表人：张智霖，董事长。委托诉讼代理人：李浩然、赵地，河南振山律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南省建筑设计研究院有限公司，住所地河南省郑州市金水区金水路103号院1号楼。法定代表人：孔杰，董事长、总经理。委托诉讼代理人……