承揽合同纠纷 （2016）苏06民终1101号

依照案涉《安装合同》的约定，供方即祺霖公司在每次申领合同款前，应提供等额有效增值税专用发票，否则需方即恒盛炜达公司有权顺延支付相应货款。该约定将祺霖公司开具增值税发票作为恒盛炜达公司支付合同价款的条件，与法不悖，应认定合法有效。但依照《安装合同》的约定，每批次柜供货至工地现场需方指定位置，并经需方验收确认后的30个工作日内，支付供方该批储藏柜价款的50%；全部货物安装调试完毕并经需方及相关政府部门（如需要）验收合格，且完成结算后的30个工作日内，支付至合同结算总价的95%。案涉储藏柜竣工验收后，祺霖公司已向恒盛炜达公司提交结算申请单，虽然恒盛炜达公司称双方已完成结算，但未能提交相关证据，祺霖公司对此亦不予认可，故应认定双方尚未对合同最终的价款完成结算。而在本案诉讼过程中，恒盛炜达公司认可祺霖公司主张的合同价款，故应当认定未能完成结算的过错在于恒盛炜达公司。综上，在安装合同履行过程中，祺霖公司已按约完成全部供货及安装义务，而恒盛炜达公司既未与祺霖公司完成结算，也未向祺霖公司说明不予结算的理由，祺霖公司有理由相信恒盛炜达公司有不能按时付款的可能。在此情况下，其为避免损失暂缓开具增值税发票情

依照案涉《安装合同》的约定，供方即祺霖公司在每次申领合同款前，应提供等额有效增值税专用发票，否则需方即恒盛炜达公司有权顺延支付相应货款。该约定将祺霖公司开具增值税发票作为恒盛炜达公司支付合同价款的条件，与法不悖，应认定合法有效。但依照《安装合同》的约定，每批次柜供货至工地现场需方指定位置，并经需方验收确认后的30个工作日内，支付供方该批储藏柜价款的50%；全部货物安装调试完毕并经需方及相关政府部门（如需要）验收合格，且完成结算后的30个工作日内，支付至合同结算总价的95%。案涉储藏柜竣工验收后，祺霖公司已向恒盛炜达公司提交结算申请单，虽然恒盛炜达公司称双方已完成结算，但未能提交相关证据，祺霖公

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏06民终1101号上诉人（原审被告）恒盛炜达（南通）房地产开发有限公司，住所地江苏省南通市人民中路127号。法定代表人李建中，该公司董事长。委托代理人徐海建，该公司职员。被上诉人（原审原告）上海祺霖家居用品有限公司，住所地上海市宜山路42号-46号底层，经营场所上海市徐汇区康健路139号B座848室。法定代表人丁国平，该公司总经理。委托代理人……