承揽合同纠纷 （2015）吉中民二终字第16号

彭利权承接湖北省通山县太平山风景区公路改建工程后，又将该工程的土石方承包给刘顺良施工，刘顺良与彭利权之间形成了承揽法律关系，双方由此产生的债权债务受法律保护。双方签订协议书后，在履行中因建设单位方面的原因，无法按协议书约定的权利与义务继续履行，双方于2013年9月6日就前期施工进行了结算，彭利权在刘顺良出具的结算单上签名，该结算单反映了双方明确的债权债务关系，彭利权依法应按照结算单履行付款义务，其拖欠工程款13.6万元不付违反了民事活动中的诚实信用原则，故对刘顺良要求彭利权偿付13.6万元工程款的诉请，予以支持。考虑到该工程开工后不久就因建设单位方的原因致使工程无法施工，双方也就无法按照协议书的约定履行，这必然对彭利权也造成了不少经济损失，且刘顺良依2013年9月6日结算单主张权利的工程款中明显包含有部分因工程无法施工造成的窝工损失，从公平原则考虑，本院对其要求彭利权从2013年12月7日按2分计息支付逾期付款利息的诉请，不予支持。关于刘顺良主张的刘银娥系彭利权妻子、应对夫妻共同债务承担连带付款责任的诉请，因彭利权提出其与刘银娥未办理结婚登记的抗辩，而刘顺良又未提供彭利权、刘银娥系合法

彭利权承接湖北省通山县太平山风景区公路改建工程后，又将该工程的土石方承包给刘顺良施工，刘顺良与彭利权之间形成了承揽法律关系，双方由此产生的债权债务受法律保护。双方签订协议书后，在履行中因建设单位方面的原因，无法按协议书约定的权利与义务继续履行，双方于2013年9月6日就前期施工进行了结算，彭利权在刘顺良出具的结算单上签名，该结算单反映了双方明确的债权债务关系，彭利权依法应按照结算单履行付款义务，其拖欠工程款13.6万元不付违反了民事活动中的诚实信用原则，故对刘顺良要求彭利权偿付13.6万元工程款的诉请，予以支持。考虑到该工程开工后不久就因建设单位方的原因致使工程无法施工，双方也就无法按照协议书

江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）吉中民二终字第16号上诉人（原审原告）刘顺良。被上诉人（原审被告）彭利权。委托代理人王海军，吉安市青原区河东法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）刘银娥。上诉人刘顺良与被上诉人彭利权、刘银娥承揽合同纠纷一案，不服青原区人民法院（2014）青民初字第688号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审法院经审理查……