装饰装修合同纠纷 （2016）黔01民终2094号

在被告承诺的交房日期届满前，原告就应当知道被告已不可能完成装修，应及时采取补救措施，防止损失扩大，但原告直至期限届满后才继续装修，导致房屋装修时间进一步拖延，其应负一定的责任，因原告未提供证据证明房屋实际装修完毕的时间，结合原告提供的工程预算书、未完工程项目清单及法庭对被告法定代表人所作的笔录，违约金应以合同总价款72000元为基数，参照中国人民银行同期同类贷款基准利率，从约定的竣工日期2015年5月20日计算至2015年12月15日止较为合理；法庭审理中，原告主张被告退还多收取的19636元工程款，予以支持；原告要求被告赔偿落地窗损失2000元，因无证据证明落地窗系被告毁损，也无证据证明落地窗的价值，故不予支持；原告主张被告赔偿其另行找人装修房屋支付的材料款、人工工资等于法无据，不予支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”、第八条第一款“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”、第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”、第一百零七条“当事人一方不履行合

在被告承诺的交房日期届满前，原告就应当知道被告已不可能完成装修，应及时采取补救措施，防止损失扩大，但原告直至期限届满后才继续装修，导致房屋装修时间进一步拖延，其应负一定的责任，因原告未提供证据证明房屋实际装修完毕的时间，结合原告提供的工程预算书、未完工程项目清单及法庭对被告法定代表人所作的笔录，违约金应以合同总价款72000元为基数，参照中国人民银行同期同类贷款基准利率，从约定的竣工日期2015年5月20日计算至2015年12月15日止较为合理；法庭审理中，原告主张被告退还多收取的19636元工程款，予以支持；原告要求被告赔偿落地窗损失2000元，因无证据证明落地窗系被告毁损，也无证据证明落地

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黔01民终2094号上诉人（原审原告）张集华。上诉人（原审原告）贾绍芸。委托代理人张集华。被上诉人（原审被告）贵州悦尚层装饰工程有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区浣沙路香狮巷27号1层24号。法定代表人彭春俊，职务不详。上诉人张集华、贾绍芸因装饰装修合同纠纷一案，不服贵州省息烽县人民法院（2016）黔0122民初23号民事判决，向本院提起上诉。……