合同纠纷 （2016）新21民终700号

本案争议焦点一：托克逊县益民煤矸石场是否应当支付李治锋516000元。焦点二：托克逊县益民煤矸石场是否应当支付李治锋揭盖山的工程款。关于焦点一，双方签订的承包合同第六条第5项，因甲方手续和别的原因造成的乙方停工，三天内费用由乙方承担，三天后的工程费用由甲方全部承担，（包括机械、车辆人工、工资及生活费），车辆每车每天1000元，挖机每台每天3000元，人工每人每天150元之约定。根据一审中李治锋提供的托克逊县盘吉煤业有限公司于2016年1月13日出具的两份证明，可以证明陈益来安排李治锋的机械及人员进行煤炭开采工程的时间，以及工程停工的原因。因此，李治锋主张停工30天，实际停工40天，人工8人×30天×150元/天=36000元。挖掘机3台×30天×3000/天=270000元。装载机1台×30天×1000元/天=30000元。机械车6台×30天×1000元/天=180000元，以上合计516000元的此项请求符合双方的合同约定和正常市场价格，原审对此认定恰当，二审予以维持。关于焦点二，李治锋主张托克逊县益民煤矸石场支付揭盖山工程款323328元（6万方×10元=600000元减去托克逊县

本案争议焦点一：托克逊县益民煤矸石场是否应当支付李治锋516000元。焦点二：托克逊县益民煤矸石场是否应当支付李治锋揭盖山的工程款。关于焦点一，双方签订的承包合同第六条第5项，因甲方手续和别的原因造成的乙方停工，三天内费用由乙方承担，三天后的工程费用由甲方全部承担，（包括机械、车辆人工、工资及生活费），车辆每车每天1000元，挖机每台每天3000元，人工每人每天150元之约定。根据一审中李治锋提供的托克逊县盘吉煤业有限公司于2016年1月13日出具的两份证明，可以证明陈益来安排李治锋的机械及人员进行煤炭开采工程的时间，以及工程停工的原因。因此，李治锋主张停工30天，实际停工40天，人工8人×3

新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)新21民终700号上诉人（原审原告、反诉被告）:李治锋，男，汉族。委托代理人：陈铁兵，托克逊镇法律服务所法律服务工作者。上诉人（原审被告、反诉原告）：托克逊县益民煤矸石场。法定代表人：陈益来，系公司经理。委托代理人：郭忠，新疆双源律师事务所律师。上诉人李治锋因与上诉人托克逊县益民煤矸石场承包合同纠纷一案，不服托克逊县人民法院（201……