建设工程合同纠纷 （2017）豫96民终216号

东瑞公司提供的证据能够证明能源公司将其投资建设井下用救生舱项目中的1#厂房及展厅钢结构工程发包给东瑞公司施工，东瑞公司随即进行了施工，双方存在建设施工合同关系，法院予以确认。施工过程中，因市场形势变化等原因，能源公司投资的该工程停工，也未与东瑞公司解除合同，同时也未支付东瑞公司已完工的工程价款，故能源公司应承担支付东瑞公司已完工程款的义务。后钻探公司根据2015年3月20日与能源公司、天基公司以及济源高新技术产业开发区管理委员会签订的《工程结算协议书》，在能源公司在建项目的基础上通过土地转让和前期工程清算，接收在建工程并续建，接收的已建工程包括1#厂房、3#厂房和展厅的土建基础及部分钢结构，协议虽对已建工程的造价进行了约定，但该工程造价的约定未经东瑞公司同意，对东瑞公司不具约束力，东瑞公司根据《工程结算协议书》要求钻探公司承担支付工程款的责任，理由正当，予以支持。东瑞公司施工的工程主要包括两部分，即展厅钢结构工程与1#厂房钢构工程，其中1#厂房的工程为102根钢柱的制作、安装。由于东瑞公司与天基公司签订了协议，约定东瑞公司将102根钢柱转借给了天基公司，天基公司按单价4600元/吨支付

东瑞公司提供的证据能够证明能源公司将其投资建设井下用救生舱项目中的1#厂房及展厅钢结构工程发包给东瑞公司施工，东瑞公司随即进行了施工，双方存在建设施工合同关系，法院予以确认。施工过程中，因市场形势变化等原因，能源公司投资的该工程停工，也未与东瑞公司解除合同，同时也未支付东瑞公司已完工的工程价款，故能源公司应承担支付东瑞公司已完工程款的义务。后钻探公司根据2015年3月20日与能源公司、天基公司以及济源高新技术产业开发区管理委员会签订的《工程结算协议书》，在能源公司在建项目的基础上通过土地转让和前期工程清算，接收在建工程并续建，接收的已建工程包括1#厂房、3#厂房和展厅的土建基础及部分钢结构，协

河南省济源中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫96民终216号上诉人（原审原告）：洛阳东瑞彩钢工程有限公司，住所地：洛阳市洛龙区关林镇槐树湾村。法定代表人：司马满红，该公司董事长。委托诉讼代理人：郭磊，河南万基律师事务所律师。委托诉讼代理人：李理博，河南精专律师事务所律师。上诉人(原审被告)：中煤科工河南钻探装备有限公司，住所地：济源市高新技术开发区科工路南段。法定代表人：徐洪展，该公司董……