建设工程分包合同纠纷 （2018）湘01民终952号

2014年12月26日，李岳辉（甲方）与孟建宏（乙方）签订的《海洋半岛二期3#栋退场协议》、孟建宏与来宝公司海洋半岛项目部签订的《海洋半岛二期工程3#栋及A、B商铺劳务班组退场协议》均系双方真实意思表示，合法、有效。孟建宏、李岳辉、来宝公司均应按照合同约定履行各自的合同义务。孟建宏组织施工人员退场后，李岳辉未按约支付补偿款1400000元，其行为已构成违约。（2015）开民一初字第03167号民事判决书、（2016）湘01民终8417号民事判决书均对孟建宏的补偿款1400000元予以认定，并认为李岳辉与来宝公司对于工程的停工均有责任，各应承担支付补偿款700000元的责任。现由于来宝公司已将（2016）湘01民终8417号民事判决书中确定的给付义务履行完毕，故应由李岳辉向孟建宏履行支付补偿款1400000元的给付义务。来宝公司与孟建宏签订的《海洋半岛二期工程3#栋及A、B商铺劳务班组退场协议》中已确定由来宝公司直接补偿孟建宏原3#栋2015年1月-2月产生的所有租赁费用100000元，故来宝公司应履行支付租赁补偿费用100000元的给付义务。因李岳辉、来宝公司、孟建宏在协议中均未约定逾

2014年12月26日，李岳辉（甲方）与孟建宏（乙方）签订的《海洋半岛二期3#栋退场协议》、孟建宏与来宝公司海洋半岛项目部签订的《海洋半岛二期工程3#栋及A、B商铺劳务班组退场协议》均系双方真实意思表示，合法、有效。孟建宏、李岳辉、来宝公司均应按照合同约定履行各自的合同义务。孟建宏组织施工人员退场后，李岳辉未按约支付补偿款1400000元，其行为已构成违约。（2015）开民一初字第03167号民事判决书、（2016）湘01民终8417号民事判决书均对孟建宏的补偿款1400000元予以认定，并认为李岳辉与来宝公司对于工程的停工均有责任，各应承担支付补偿款700000元的责任。现由于来宝公司已将（

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘01民终952号上诉人（原审被告）：李岳辉，男，汉族，1963年9月19日出生，住湖南省长沙市望城区。委托诉讼代理人：任丹，湖南崇民律师事务所律师。委托诉讼代理人：李靥茜紫，湖南崇民律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：孟建宏，男，汉族，1969年12月18日出生，住湖南省益阳市赫山区。委托诉讼代理人：成珏，湖南大巧律师事务所律师。委托诉讼代……