建设工程合同纠纷 （2015）抚中民终字第00247号

依法生效的合同应受法律保护，合同当事人应当按照合同约定履行自己的义务，违反合同约定的一方应当按照合同约定向对方承担违约责任。冯强与凯盛公司项目经理隆明镜于2013年4月20日签订的《劳务内部承包合同》，系双方真实意思表示且不违反法律、行政法规强制性规定，应为有效。冯强的施工队伍按照合同约定履行施工任务，冯强施工队伍完成的工程量已经过凯盛公司项目负责人隆明镜签字确认，凯盛公司应当按照合同约定履行付款义务。冯强因凯盛公司原因造成的窝工、停工等损失也经过凯盛公司项目负责人隆明镜签字确认，凯盛公司应当承担相应的付款责任。考虑到冯强已经从凯盛公司星际动力一期施工现场撤出等因素，冯强与凯盛公司签订的《劳务内部承包合同》已经无法实际履行，冯强要求解除与凯盛公司的《劳务内部承包合同》应予支持。关于凯盛公司辩称隆明镜不是其公司员工，因中材公司庭审中认可隆明镜系凯盛公司员工，并直接与隆明镜发生业务对接关系，故对凯盛公司辩称不予认可。对于凯盛公司及久高公司申请追加隆明镜、蒋治喜为本案第三人，但在法院释明的期限内，凯盛公司及久高公司未提供隆明镜、蒋治喜相关信息，也未协助法院对隆明镜、蒋治喜进行有效送达，故对凯

依法生效的合同应受法律保护，合同当事人应当按照合同约定履行自己的义务，违反合同约定的一方应当按照合同约定向对方承担违约责任。冯强与凯盛公司项目经理隆明镜于2013年4月20日签订的《劳务内部承包合同》，系双方真实意思表示且不违反法律、行政法规强制性规定，应为有效。冯强的施工队伍按照合同约定履行施工任务，冯强施工队伍完成的工程量已经过凯盛公司项目负责人隆明镜签字确认，凯盛公司应当按照合同约定履行付款义务。冯强因凯盛公司原因造成的窝工、停工等损失也经过凯盛公司项目负责人隆明镜签字确认，凯盛公司应当承担相应的付款责任。考虑到冯强已经从凯盛公司星际动力一期施工现场撤出等因素，冯强与凯盛公司签订的《劳务

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）抚中民终字第00247号上诉人（原审被告）：南京凯盛建设集团有限公司，住所地：江苏省南京市高淳县。法定代表人：周谟其，该公司经理。委托代理人：马庆明，辽宁同泽律师事务所律师。委托代理人：傅鸿飞，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）：冯强，男，汉族，1974年10月22日出生，住重庆市忠县。被上诉人（原审被告）：辽宁久高建设工程有限公司，住所地：……