建设工程施工合同纠纷 (2018)辽民终878号
裁判要旨
荣盛公司、奥林公司之间于2010年3月17日签订的《香缇澜山项目一期一批工程施工合同》及2010年3月19日《香缇澜山项目一期二标段、三标段工程施工合同》系当事人的真实意思表示,均为合法有效,双方均应依约履行。 本案争议的焦点有两个,一是荣盛公司要求奥林公司赔偿因质量问题造成的维修费用损失的诉讼请求能否得到支持;二是荣盛公司要求奥林公司赔偿因逾期完工造成的损失是否应该得到支持。 对第一个争议焦点问题。
摘要
沈阳荣盛房地产开发有限公司、辽宁奥林体育建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文(节选)
辽宁省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)辽民终878号上诉人(原审原告):沈阳荣盛房地产开发有限公司,住所地沈阳市沈北新区梅江北街18号。 法定代表人:单明雨,该公司总经理。 委托诉讼代理人:陈宝龙,辽宁观策律师事务所律师。 被上诉人(原审被告):辽宁奥林体育建筑工程有限公司,住所地沈阳市和平区十四纬路3号。 法定代表人:韩延伟,该公司董事长。 委托诉讼代理人:詹国长,该公司职员。 委托诉……