建设工程施工合同纠纷 （2018）辽01民终5653号
裁判要旨
原告与被告富思特公司签订的合同，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。在审理过程中，双方均同意解除合同，故对于原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，对于被告富思特公司已完成的工程，双方可另行解决。在审理过程中，原告申请对被告富思特公司施工的外墙涂料工程的工程质量进行鉴定，因该工程于2011年8月原告与被告富思特公司签订完合同后，就一直处于停工的状态，现在启动鉴定程序，无法还原六年多以前的外墙涂料工程完成的质量情况，故为了减少当事人的诉累及节约司法资源，对于原告的该项鉴定申请本院不予准许。关于原告要求被告支付逾期开工违约金的诉讼请求，因原告于2017年4月5日及5月2日向被告富思特公司发出的工作联系函的内容为工程维修整改，并非为通知富思特公司进场开工，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告支付违约金及赔偿原告损失及修复费用的诉讼请求，因原告提供的证据不足以证明其事实主张，故对原告上述诉讼请求，本院不予支持。判决：一、解除原告沈阳荣盛房地产开发有限公司与被告北京富思特装饰有限责任公司签订的《香缇澜山项目一期一批82#、84#楼外墙
摘要
上诉人沈阳荣盛房地产开发有限公司与被上诉人北京富思特装饰有限责任公司、原审被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终5653号上诉人（原审原告）：沈阳荣盛房地产开发有限公司，住所地沈阳市沈北新区梅江街18号。法定代表人：单明雨，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：张莹，女，1989年7月17日出生，汉族，系该公司工作人员。被上诉人（原审被告）：北京富思特装饰有限责任公司，住所地北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼650室。法定代表人：刘爱彬，系该公……