建设工程施工合同纠纷 （2017）皖11民终2455号

案涉工程双方约定包干价450万元，但双方在工程变更中又约定除业主要求变更施工图纸或以书面形式更换合同约定清单材料外总价不增不减，实际履行中来安鑫宇公司亦签证认可部分工程量变更，故工程价款应当依照变更后的实际工程量计算，江苏巅峰公司提交的工程增项单报价为1293919元，其中210818元由来安鑫宇公司签字确认，予以采信，其余部分无来安鑫宇公司签字确认，来安鑫宇公司亦不认可，不予采信。据此，确定案涉工程总价款为4710818元（450万元+210818元）。《补充协议》明确载明来安鑫宇公司已支付工程款316万元（其中包含部分农民工资），予以确认，但来安鑫宇公司主张工程量按316万元结算，不予支持，因为《补充协议》签订后，江苏巅峰公司实际进场进行了整改施工，只是由于第三方施工的消防工程漏水等原因导致工期不能按期完成，如果据此确认工程价款为316万元，将导致显失公平的结果，并可能损及农民工等社会公众利益。江苏巅峰公司施工中未足额发放农民工工资，并拖欠材料设备供应商货款，导致工程停工，农民工等上访讨薪，在政府的协调下，双方签订《补充协议》，江苏巅峰公司认可存在拖欠农民工工资等情形。《补充协议》

江苏巅峰建筑装饰工程有限公司、来安县鑫宇酒店有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

安徽省滁州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖11民终2455号上诉人（原审原告、原审反诉被告）：江苏巅峰建筑装饰工程有限公司，住所地江苏省江阴市,统一社会信用代码913202815884215427。法定代表人：杨素英，该公司总经理。委托诉讼代理人：张萍，安徽扬天律师事务所律师。被上诉人（原审被告、原审反诉原告）：来安县鑫宇酒店有限公司，住所地安徽省来安县，统一社会信用代码913411……