建设工程施工合同纠纷 （2018）云3123民初392号

对振盈公司提交的证据1的三性及证明内容予以采信；证据2的三性予以采信，证明内容予以部分采信；证据3（已包含反诉部分的证据）的三性予以采信，证明内容结合鉴定意见予以综合认定；证据4、5的三性予以采信，证明内容予以部分采信；证据6、7的三性及证明内容予以采信。 对宏林公司提交的证据1的三性予以采信，证明内容予以部分采信；证据2、3的三性及证明内容予以采信。 对司法鉴定意见书予以采信。 通过庭审和质证，本院确认如下法律事实：2017年3月16日，原告振盈公司与被告宏林公司签订《建设工程施工合同》（以下简称合同），约定由原告承包建设被告开发的盈江县宏林机动车安全技术检测站综合开发项目（钢架房基础），承包范围为依据设计施工图纸中所属基础分部工程，合同价款377,626元，合同工期自2017年3月20日至2017年5月20日。 同时合同对双方工作内容、工期延误、工程款拨付、违约责任等进行了明确约定。 工程于2017年3月20日开工，4月10日被告支付工程进度款200,000元，钢架房基础完工后，被告增加了附属工程，原告至2017年年底完工，被告于2018年年初开始使用。 工程完工后，原告向被告发送

盈江县振盈建筑工程有限责任公司与盈江县宏林贸易有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

云南省盈江县人民法院民 事 判 决 书（2018）云3123民初392号原告（反诉被告）：盈江县振盈建筑工程有限责任公司，住址云南省盈江县平原镇振兴路19号，统一社会信用代码915331232191401200。 法定代表人：杨洪祥。 委托诉讼代理人：杨文锁，云南圣锦律师事务所律师，执业证号15331200710588281。 特别授权代理。 委托诉讼代理人：张加发，男，汉族，1971年10月13……