承揽合同纠纷 （2014）海南一中民二终字第215号

本案争议的焦点是：一、关于泰立科技公司是否延误工期；二、关于泰立科技公司应否提供相应招标文件及附件中的备品备件。一、关于泰立科技公司是否延误工期问题。卡森置业公司与泰立科技公司签订的《卡森亚洲湾演艺中心舞美设备供货合同》第1.9条约定，“验收”是指本合同供货范围内的设备在甲方现场安装调试验收合格后由甲方作出的收货行为；第6.1条约定，本合同供货范围内设备的交货日期为75个日，即从2012年11月1日-2013年1月15日；第10.3条约定，除甲方原因、不可抗力因素或者非乙方原因外，乙方未按合同规定期限完成设备供应及交竣工的，每逾期一日按未完成供应及交竣工的部分设备款的千分之一向甲方支付违约金。卡森置业公司没有证据证明泰立科技公司存在逾期供应设备等违约事由，相反其提供的2013年6月3日竣工验收会议纪要明确注明“该亚洲湾演艺中心工程2013年1月15日完工，1月31日正式首演，在近两个多月试演过程中，总体效果达到了设计要求，但舞台灯光、音响、威亚等系统也存在一些问题等等”，反而证明泰立科技公司于合同期限届满前已交付相关供货合同设备，卡森置业公司也已对该演艺中心项目使用，并于1月31日正式

本案争议的焦点是：一、关于泰立科技公司是否延误工期；二、关于泰立科技公司应否提供相应招标文件及附件中的备品备件。一、关于泰立科技公司是否延误工期问题。卡森置业公司与泰立科技公司签订的《卡森亚洲湾演艺中心舞美设备供货合同》第1.9条约定，“验收”是指本合同供货范围内的设备在甲方现场安装调试验收合格后由甲方作出的收货行为；第6.1条约定，本合同供货范围内设备的交货日期为75个日，即从2012年11月1日-2013年1月15日；第10.3条约定，除甲方原因、不可抗力因素或者非乙方原因外，乙方未按合同规定期限完成设备供应及交竣工的，每逾期一日按未完成供应及交竣工的部分设备款的千分之一向甲方支付违约金。

{C}海南省第一中级人民法院民 事 判 决 书（2014）海南一中民二终字第215号上诉人（原审原告）海南博鳌卡森置业有限公司。法定代表人王冬，该公司董事长。委托代理人严大勇，浙江潮乡律师事务所律师。委托代理人叶国栋，浙江潮乡律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）珠海泰立科技有限公司。法定代表人孙宏，该公司总经理。委托代理人甘文义，广东海埠律师事务所律师。上诉人海南博鳌卡森置业有限公司（以下简称……