买卖合同纠纷 （2017）浙01民终7684号
裁判要旨
争议的焦点在于案涉交货时间是否迟延，是否应由中亚公司承担逾期交货的违约责任。《玻璃买卖合同》中约定，签订合同并收到中南公司订料单后7-10天内交货，同时，在部分下料单中，也有约定玻璃加工完成后运往现场，具体送达时间详询现场项目经理。结合玻璃供应的交易习惯，需考虑到项目现场施工情况和安装进度等多种因素，与项目经理沟通后，重新商定并确定供货时间符合交易习惯。且在合同实际履行过程中，中南公司从未对中亚公司的交货时间提出异议，也未能提交有效证据证明其已对中亚公司的履行行为予以否定。现中南公司主张中亚公司迟延交货，给现场施工造成巨大损失，但缺乏有效证据予以证明。故对中南公司主张中亚公司支付延期供货违约金和吊篮损失的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十二条第四项之规定，判决：驳回中南公司的诉讼请求。案件受理费18052元，减半收取9026元，由中南公司承担。二审中，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定的事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，虽然中南公司与中亚公司在《玻璃买卖合同》中约定中亚公司收到中南公司订料单后7至10天内交货，但中南公司向中亚公司发出的部分
摘要
浙江中南建设集团有限公司与杭州中亚玻璃有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙01民终7684号上诉人（原审原告）：浙江中南建设集团有限公司。住所地：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路***号。法定代表人：吴建荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：马卫平、程梦玥，浙江海浩律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：杭州中亚玻璃有限公司。住所地：浙江省杭州市余杭区余杭街道沈家店村。法定代表人：金松，该公司执行董事。上诉人浙江中南建设……