买卖合同纠纷 （2018）鄂96民终386号
裁判要旨
本案是因买卖合同发生的争议，针对双方当事人争议的焦点，评判如下：一、关于合同当事人是否构成违约问题。合同约定固耐公司履行全部设备交货义务的时间为合同生效后150天，即2016年9月10日至2017年2月7日，交货地点为金华润公司项目现场，合同并未约定江峡公司自提货物或其他先履行义务，亦不存在延期交货的法定免责事由，固耐公司抗辩江峡公司违约没有合同和事实依据，故认定固耐公司构成延期交货违约行为。二、关于江峡公司主张继续履行合同未履行部分问题。固耐公司在诉讼过程中已全部交付设备，江峡公司诉讼目的已经实现，其主张继续履行合同，实际上是要求固耐公司更换四台套共计80个环状气阀。因现阶段固耐公司只是完成了交货，设备是否符合合同约定的技术要求，应在设备试车阶段由双方以及业主方共同验收确定，在非固耐公司提供设备的原因无法进行试车的情况下，更换部分设备件要求，可通过协商解决，如协商无法解决，江峡公司可在合同履行后续阶段向固耐公司主张设备质量担保责任。三、关于江峡公司主张固耐公司赔偿损失问题。1、利息损失。江峡公司支付货款和固耐公司占有货款，是合同约定的义务和权利，只有在固耐公司丧失合法占有货款权利时，
摘要
宜昌江峡船用机械有限责任公司、固耐重工（苏州）有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
湖北省汉江中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鄂96民终386号上诉人（原审原告）：宜昌江峡船用机械有限责任公司，住所地：湖北省枝江市白洋镇善溪冲村。法定代表人：吕国胜，该公司董事长。委托诉讼代理人：张道忠，湖北惠临律师事务所律师。委托诉讼代理人：向艳，湖北惠临律师事务所律师。上诉人（原审被告）：固耐重工（苏州）有限公司，住所地：江苏省太仓市经济开发区兴业南路1号。法定代表人：冯学仙，该公司……