承揽合同纠纷 （2019）琼01民终5683号

喻学强与益友公司于2018年12月12日签订的《建筑装饰工程施工合同书》，系双方当事人的真实意思表示，未违反国家法律、行政法规的强制性规定，自双方当事人签字之日起，即对双方当事人具有约束力。签订该合同后，喻学强仅于2018年12月10日支付5000元，直至于2018年12月13日才共支付71560元，并未依约于2018年12月10日就足额支付66560元，喻学强已构成违约，但未依约支付工程进度款并非工期顺延的约定情形，喻学强也未确认涉案工程工期顺延，故一审法院不认定涉案工程工期已顺延。益友公司施工后，并未如期于2019年1月18日完成工程，故益友公司依约应于2019年1月19日起，按500元/天的标准，向喻学强支付赔偿金，喻学强仅主张从2019年1月14日即起算，无事实和法律依据，一审法院对超出部分不予支持。一审法院在审理查明部分已认定益友公司于2019年3月13日因喻学强不再让益友公司工人入场施工而退出，此后喻学强另行组织人员对涉案工程进行施工，双方均以自己的行为表明不再继续履行该合同，现喻学强主张解除该合同，一审法院予以支持，并认定解除日起为2019年3月13日。合同解除后，尚未履

喻学强与益友公司于2018年12月12日签订的《建筑装饰工程施工合同书》，系双方当事人的真实意思表示，未违反国家法律、行政法规的强制性规定，自双方当事人签字之日起，即对双方当事人具有约束力。签订该合同后，喻学强仅于2018年12月10日支付5000元，直至于2018年12月13日才共支付71560元，并未依约于2018年12月10日就足额支付66560元，喻学强已构成违约，但未依约支付工程进度款并非工期顺延的约定情形，喻学强也未确认涉案工程工期顺延，故一审法院不认定涉案工程工期已顺延。益友公司施工后，并未如期于2019年1月18日完成工程，故益友公司依约应于2019年1月19日起，按500元/

海南省海口市中级人民法院民事判决书（2019）琼01民终5683号上诉人（一审被告）:海口益友精创装饰工程有限公司，住所地：海口市龙华区南海大道豪苑路1号亚豪城市广场309A号，统一社会信用代码：91460100051098052P。法定代表人：周凯，总经理。被上诉人（一审原告）：喻学强，男，1986年11月11日出生，汉族，住江西省南昌市，公民身份号码：×××。委托诉讼代理人：郭宏，海南华禾律师……