建设工程施工合同纠纷 （2017）浙0483民初8750号
裁判要旨
应当扣除相应违约金，要求对金额进行调整。 3，2#楼夹层施工的人工降效费是158.2万元，2#楼的夹层施工是涉案项目在施工过程当中临时增加的一个比较重大的设计变更，由此造成原告在施工过程当中难度增加，没有办法使用现场现有的塔吊、人货梯进行施工，必须通过人力把相应的材料设备、人力背到楼上去，导致人工降效，该费用158.2万元应当予以计算的。 被告重庆黄浦公司未发表质证意见。 被告浙江戴德公司质证意见：同意《造价鉴定补充意见书》中确定的内容。 1，关于原告提出来的人工费补差，首先合同中明确约定本案的人工费补差不作调整，在建设工程施工总承包合同第11.1条明确约定，自始至终被告浙江戴德公司都没有签发过该联系单，真实性不予认可。 即便该联系单是真实的，该联系单跟合同中约定的签证流程不符合。 根据建设工程总承包合同约定，凡涉及到需要工程签证变更工程量需要增加工程价款和费用、确认工程质量合格、提出或变更工期等事项需由监理单位项目公司、工程部专业工程师、工程部经理造价工程师、总经理助理、工程副总经理、总经理、公司总部领导的审批，该联系单中盖章系本项目技术专用章，而项目技术专用章一般只适用于技术方
摘要
余永根与重庆市黄浦建设（集团）有限公司、浙江戴德实业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省桐乡市人民法院 民 事 判 决 书 （2017）浙0483民初8750号 原告：余永根，男，1964年3月29日出生，汉族，住浙江省上虞市。 委托诉讼代理人：钱钧、张飞燕，上海瀚元律师事务所律师。 被告：重庆市黄浦建设（集团）有限公司。 住所地：重庆市万州区国本路124号。 统一社会信用代码9150010171169503XN。 法定代表人：谭冰林，公司总经理。 委托诉讼代理人：杨明……