承揽合同纠纷 （2019）云29民终1523号

本案争议的焦点在于一、爬架费用如何确定（含合同期内以及延期费用）；二、十四冶金公司要求亿欧公司承担抹灰工人受伤费用的80%是否成立；三、十四冶金公司反诉亿欧公司承担误工损失2862080元有无事实及合同依据。关于第一个争议焦点。根据《建筑工程专业施工分包合同》约定，爬架使用工期为自亿欧公司材料进场组装开始至架体拆除退出为止，13个月内，单价43元/平方米：1号楼2016年2月29日开始组装，2017年8月9日拆除爬架材料，13个月的费用为510311.1元（456.45平方米×26层×43元/平方米）；超期费用，按亿欧公司主张32个机位（实际安装36个机位），逾期134天（自2017年3月29日起2017年8月9日拆除），超期费用为343040元（32机位×80元/天×134天），1号楼合计费用为853351.10元。3号楼亿欧公司于2016年4月12日安装，于2018年3月20日拆除爬架，但根据纳思屋业2018年3月5日发送给十四冶金公司的《通知》内容，3号楼爬架2018年3月5日已具备拆除条件，由于十四冶金公司拖欠工程款，亿欧公司拒绝拆除爬架,在纳思屋业代十四冶金公司垫付工程款10

本案争议的焦点在于一、爬架费用如何确定（含合同期内以及延期费用）；二、十四冶金公司要求亿欧公司承担抹灰工人受伤费用的80%是否成立；三、十四冶金公司反诉亿欧公司承担误工损失2862080元有无事实及合同依据。关于第一个争议焦点。根据《建筑工程专业施工分包合同》约定，爬架使用工期为自亿欧公司材料进场组装开始至架体拆除退出为止，13个月内，单价43元/平方米：1号楼2016年2月29日开始组装，2017年8月9日拆除爬架材料，13个月的费用为510311.1元（456.45平方米×26层×43元/平方米）；超期费用，按亿欧公司主张32个机位（实际安装36个机位），逾期134天（自2017年3月29

云南省大理白族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云29民终1523号上诉人（原审本诉被告、反诉原告）：中国有色金属工业第十四冶金建设公司，住所地云南省昆明市五华区滇缅大道218号。统一社会信用代码：91530000216580104C。法定代表人：李劲松，公司董事长。委托诉讼代理人：毕云龙，云南滇铭律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：黎思画，云南滇铭律师事务所实习律师。特别……