租赁合同纠纷 （2014）咸中民终字第01358号

原被告签订《升降脚手架租赁及技术服务合同》，系双方真实意思表示，为有效合同。双方应按合同约定履行各自义务。原告提交2011年8月16日双方签订的脚手架租赁补充协议，无证据证明该协议系本案中原被告签订的世纪锦城8号楼项目《升降脚手架租赁及技术服务合同》的补充协议，故原被告在该租赁合同中不需履行该补充协议约定的内容。原告主张因被告违约拒不提供鉴定证书、设计资质、施工资质、方案专家论证等资料，导致原告世纪锦城8号楼停工一个月的事实。依据租赁合同约定，被告负责制定升降脚手架的施工方案，提供施工资质及安全生产许可证复印件（盖红章），提供升降脚手架设备，负责现场技术指导及对操作人员的培训。原告负责升降架的搭设、升降、拆除等施工。在该合同履行过程中，原告系施工单位，应具有相应施工资质，确保施工生产的安全运行。被告系出租方，应向原告提供符合安全标准的租赁物及提供技术要求、安全规范操作指导等服务项目，故原被告对爬架的安全施工均具有相应义务，原告主张世纪锦城8号楼项目因爬架安全存在问题停工一个月损失，应由原被告各自承担50%责任。原告主张停工期间塔吊、钢模板、施工电梯、钢管、扣件、顶托、山型卡的损失，因未

原被告签订《升降脚手架租赁及技术服务合同》，系双方真实意思表示，为有效合同。双方应按合同约定履行各自义务。原告提交2011年8月16日双方签订的脚手架租赁补充协议，无证据证明该协议系本案中原被告签订的世纪锦城8号楼项目《升降脚手架租赁及技术服务合同》的补充协议，故原被告在该租赁合同中不需履行该补充协议约定的内容。原告主张因被告违约拒不提供鉴定证书、设计资质、施工资质、方案专家论证等资料，导致原告世纪锦城8号楼停工一个月的事实。依据租赁合同约定，被告负责制定升降脚手架的施工方案，提供施工资质及安全生产许可证复印件（盖红章），提供升降脚手架设备，负责现场技术指导及对操作人员的培训。原告负责升降架的

咸阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2014）咸中民终字第01358号 上诉人（原审原告）南江县蜀秦建筑劳务有限公司西安分公司，住所地西安市未央区方新村****楼******。 负责人肖勇，该公司总经理。 委托代理人习宏伟，该公司法律顾问。 上诉人（原审被告）西安华杰建筑新技术有限公司，，住所地西安市新城区新城产业园朝阳天下** 法定代表人唐长华，该公司执行董事。 委托代理人李建斌，陕西丰瑞……