建设工程施工合同纠纷 （2018）内01民初9号
裁判要旨
本案的争议焦点的为：一、涉案《建设工程施工框架协议书》是否有效；如有效，是否符合解除条件；二、日盛达公司主张蒙海和公司支付工程款27346805元以及从2014年7月11日按照同期人民银行贷款利率支付利息至实际付款之日止是否有事实及法律依据；三、关于日盛达公司对蒙海和公司所欠工程款享有优先受偿权的主张能否支持；四、关于日盛达公司请求蒙海和公司赔偿其停工损失2000000元的主张能否支持。针对第一个争议焦点，本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定，依法成立的合同，自成立时生效。第五十二条规定，合同无效的情形包括：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法性是掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
摘要
北京市日盛达建筑企业集团有限公司与呼和浩特市蒙海和房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2018）内01民初9号原告：北京市日盛达建筑企业集团有限公司。法定代表人：律文秋，该公司总经理。委托诉讼代理人：张春雨，内蒙古英南律师事务所律师。委托诉讼代理人：阿娜日，内蒙古英南律师事务所律师。被告：呼和浩特市蒙海和房地产开发有限责任公司。法定代表人：张文斌，该公司董事长。……