买卖合同纠纷 (2018)苏0591民初9400号

案号
(2018)苏0591民初9400号
法院
苏州工业园区人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
裁判日期
2019-05-15

裁判要旨

嘉之诺制造公司与北京晓清公司签订的《设备及机电总包合同》依法成立并生效。 后原告嘉诺公司、嘉之诺制造公司及北京晓清公司签订《设备及机电总包合同》补充协议,约定,北京晓清公司与嘉之诺制造公司签订的供货合同变更为原告嘉诺公司,所有权利、义务和责任转至原告嘉诺公司。 在合同的实际履行过程中,原告嘉诺公司与被告晓清公司签订分别于2016年3月1日、2016年4月1日签订了两份补充协议,上述补充协议经双方协商确认并已生效,双方均应按照协议履行。 首先,对于原告要求被告支付剩余货款253万的主张,本院认为,2016年3月1日的补充协议约定,设备全部运到原合同履行地后支付25%、安装调试完毕验收合格后支付25%(甲方应在安装完毕一个月内进行验收,若在该期限内怠于验收,视为验收合格);质保金5%于验收合格后一年内支付。 而原告提交的被告晓清公司于2017年12月14日盖章确认的设备安装完成确认单明确涉案合同设备已安装完成,并确认被告在安装完成后6个月内需具备调试条件,组织完成验收,逾期则视为验收合格。 而被告晓清公司并未在约定的时间内组织调试验收,原告在庭审中亦确认应以2018年6月14日视为被告已验

摘要

嘉诺资源再生技术(苏州)有限公司与晓清环保科技股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0591民初9400号原告:嘉诺资源再生技术(苏州)有限公司,法定代表人:袁靖,董事长。 委托诉讼代理人:刘学飞,江苏震宇震律师事务所律师。 委托诉讼代理人:凌耀元,江苏震宇震律师事务所律师。 被告:晓清环保科技股份有限公司(原名称:北京晓清环保工程有限公司),法定代表人:韩小清。 委托诉讼代理人:王淑萍,女,系该公司工作人员。 委托诉讼代理人:……