建设工程合同纠纷 （2021）川11民终155号

一、关于案涉工程的责任主体问题。依据生效的（2020）川1133民初249号民事判决书，三河口电站续建工程的实际施工人系亚鑫公司，华城公司是建筑资质出借方。因三河口电站续建工程成立的华城项目部涉及三河口电站续建工程产生的债权债务由亚鑫公司负责，对此华城公司、亚鑫公司并无异议，该院予以确认。华城项目部管理人员所实施的工程管理行为是职务行为，对外即代表亚鑫公司。亚鑫公司认为华城项目部和张前福等施工队达成的撤场协议等行为不应由亚鑫公司承担责任的辩解理由，不符合事实和法律规定，该院不予支持；三河口电站续建工程停工除因自然灾害、自身保管责任原因外，更主要的是因亚鑫公司放弃大西洋公司的破产重整致使工程资金链断裂造成，不是施工队自身原因造成。因停工造成施工队设备材料闲置、毁损、租金损失，应当由施工队和亚鑫公司根据自身的过错承担责任。华城公司只是建筑资质出借方，未参与工程管理，对张前福主张的损失，不承担赔偿责任。 二、关于停工时间期间的认定。双方当事人对停工时间从2018年5月30日起算没有异议，该院对此予以确认。关于停工截止时间，应当结合停工原因和不能复工的原因以及双方的协商过程等因素来合理确认。经

一、关于案涉工程的责任主体问题。依据生效的（2020）川1133民初249号民事判决书，三河口电站续建工程的实际施工人系亚鑫公司，华城公司是建筑资质出借方。因三河口电站续建工程成立的华城项目部涉及三河口电站续建工程产生的债权债务由亚鑫公司负责，对此华城公司、亚鑫公司并无异议，该院予以确认。华城项目部管理人员所实施的工程管理行为是职务行为，对外即代表亚鑫公司。亚鑫公司认为华城项目部和张前福等施工队达成的撤场协议等行为不应由亚鑫公司承担责任的辩解理由，不符合事实和法律规定，该院不予支持；三河口电站续建工程停工除因自然灾害、自身保管责任原因外，更主要的是因亚鑫公司放弃大西洋公司的破产重整致使工程资金

四川省乐山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川11民终155号 上诉人（原审原告）：张前福，男，1969年12月2日出生，汉族，住重庆市渝北区。 委托诉讼代理人：陈贵文，四川益华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曹兴元，四川益华律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：乐山亚鑫实业有限公司，住所地：四川省乐山市市中区春华路南段118号。 法定代表人：陈文丽，该公司董事长。 委托诉讼代理人……