合同纠纷 (2019)川1902民初4720号
裁判要旨
2012年12月8日,被告向四川省阿尔文建设有限公司发出《中标通知书》,四川省阿尔文建设有限公司中标“四川巴中市润泽公馆”项目。 2012年12月15日,被告(甲方)与四川省阿尔文建设有限公司(乙方)签订《巴中市清江镇润泽公馆工程施工实施合同》,被告将本案案涉工程发包给四川省阿尔文建设有限公司,2013年4月14日,四川省阿尔文建设有限公司巴中分公司御品天城项目部(甲方)与原告(乙方)签订《建筑工程劳务承包合同》一份,但并未实际履行,2013年4月15日,四川省阿尔文建设有限公司(甲方)与原告签订《建筑工程劳务承包合同》,将案涉工程劳务工程分包给原告,合同签订后,原告于2013年4月28日通过中国工商银行向四川阿尔文建设有限公司转账支付劳务履约保证金1000000元并于2013年4月14日进场施工,后因被告建修案涉房屋相关行政审批手续不全导致案涉工程于2013年11月停工。 原、被告均认可四川省阿尔文建设有限公司于2013年11月在案涉工程停工后并撤场未再实际参与施工。 现四川省阿尔文建设有限公司的实际承包人柯海青已向巴中市中级人民法院立案起诉四川省阿尔文建设有限公司及本案被告四川省亨
摘要
重庆市创宇建筑劳务有限公司与四川省亨利来房地产开发有限责任公司合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
四川省巴中市巴州区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1902民初4720号 原告:重庆市创宇建筑劳务有限公司,住所地:重庆市长寿区文苑大道1号9幢1单元3-1。 法定代表人:李奎,该公司执行董事。 委托代理人:李勇,男,汉族,生于1973年,系该公司“盛世名城”项目经理,大专文化,住重庆市南岸区。 委托(特别授权)代理人:贺同文,四川砝鼎律师事务所律师。 被告:四川省亨利来房地产……