承揽合同纠纷 （2019）豫06民终1000号

福兴公司、王向前订立的钢结构制作安装工程合同属承揽工程，该合同合法有效。合同约定的工程已经由他人另行施工完成，已无继续履行必要，且双方均同意解除合同，故福兴公司诉请解除钢结构制作安装工程合同应予准许。王向前未按合同约定完成工作、交付工作成果，合同解除后王向前应当退还福兴公司已支付的款项50000元。王向前辩称应当扣除其已实际支出的费用，但未提交相关证据证明，对王向前的该辩解意见不予支持。按照合同约定组织施工人员施工属于王向前组织管理的事项，王向前雇佣的施工人员离场时，合同约定的工程期限尚未届满，且合同对工期延误的违约责任也有约定，王向前可以通过采取更换、增加施工人员等措施予以补救，因此本案证据不足以证明王向前以自己的行为表明不履行合同义务或将迟延履行致使不能实现合同目的，本案中王向前尚不构成违约。福兴公司在合同约定的工程期限届满之前即已将争议的工程另行承包给他人施工，福兴公司要求王向前赔偿因工程价款增加产生的损失，不予支持。判决：一、解除福兴公司与王向前签订的钢结构制作安装工程合同；二、王向前于判决生效后十日内返还福兴公司工程款50000元；三、驳回福兴公司的其他诉讼请求。在二审期间双

福兴公司、王向前订立的钢结构制作安装工程合同属承揽工程，该合同合法有效。合同约定的工程已经由他人另行施工完成，已无继续履行必要，且双方均同意解除合同，故福兴公司诉请解除钢结构制作安装工程合同应予准许。王向前未按合同约定完成工作、交付工作成果，合同解除后王向前应当退还福兴公司已支付的款项50000元。王向前辩称应当扣除其已实际支出的费用，但未提交相关证据证明，对王向前的该辩解意见不予支持。按照合同约定组织施工人员施工属于王向前组织管理的事项，王向前雇佣的施工人员离场时，合同约定的工程期限尚未届满，且合同对工期延误的违约责任也有约定，王向前可以通过采取更换、增加施工人员等措施予以补救，因此本案证据

河南省鹤壁市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫06民终1000号上诉人（原审原告）：鹤壁福兴煤炭有限公司，住所地鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区。法定代表人：陈和平，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨国庆，河南达剑律师事务所律师。上诉人（原审被告）：王向前，男，1979年9月7日出生，汉族，住河南省淇县。上诉人鹤壁福兴煤炭有限公司（以下简称福兴公司）与上诉人王向前承揽合同纠纷一案，不服鹤壁市鹤山……