装饰装修合同纠纷 （2014）保民终字第1151号

上诉人闫征上诉主张由被上诉人金辉公司给付违约金。双方签订的工程承包合同对给付工程款的时间有明确约定，双方应按合同约定履行。上诉人没有按合同约定的时间给付被上诉人金辉公司工程款，被上诉人通知停工退场，并不存在违约。上诉人主张被上诉人金辉公司违约并给付其违约金，没有证据证实，对其主张本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人闫征负担。本判决为终审判决。审　判　长　　崔荣昌审　判　员　　张书明代理审判员　　孙欣欣二〇一四年十一月六日书　记　员　　王时悦 来自：www.

上诉人闫征上诉主张由被上诉人金辉公司给付违约金。双方签订的工程承包合同对给付工程款的时间有明确约定，双方应按合同约定履行。上诉人没有按合同约定的时间给付被上诉人金辉公司工程款，被上诉人通知停工退场，并不存在违约。上诉人主张被上诉人金辉公司违约并给付其违约金，没有证据证实，对其主张本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人闫征负担。本判决为终审判决。审　判　长　　崔荣昌审　判　员　　张书明代理审判员　　孙欣欣二〇一四年十一月六日书　记　员　　王时悦 来自

河北省保定市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）保民终字第1151号上诉人（原审被告、反诉原告）闫征，农民。委托代理人张会贤，女1967年4月3日生，汉族，系闫征之妻。被上诉人（原审原告、反诉被告）河北省涿州开发区金辉装饰工程有限公司。住所地涿州市平安北街中煤建筑公司商业楼10号。法定代表人李德军，该公司经理。上诉人闫征因装饰装修合同纠纷一案，不服河北省涿州市人民法院（2014）涿民初字第1……