定作合同纠纷 （2018）浙02民终248号
裁判要旨
欧美莱制衣厂、升来服饰公司之间的定作合同关系依法成立。升来服饰公司委托欧美莱制衣厂定作了12个款式的服装，但双方实际仅完成2个款式服装的交付、结算，其余10个款式服装一直未完成交付。欧美莱制衣厂、升来服饰公司双方的争议焦点是：一、谁是合同未能全面、及时履行的违约方？二、合同能否继续履行？关于争议焦点一，一审法院认为欧美莱制衣厂负有在约定的期限内完成定作任务的合同义务，鉴于欧美莱制衣厂不能举证证明在交货期限内完成了服装定作任务，或者升来服饰公司在约定期限内拒绝验收服装的事实，应由欧美莱制衣厂承担相应的不利后果。欧美莱制衣厂应依法承担不能按时交货的违约责任，根据“因货物质量或交货延误引起的经济责任或风险均由供方承担”的合同约定，欧美莱制衣厂也不能要求升来服饰公司继续履行合同或赔偿合同未能全面履行所造成的经济损失。关于争议焦点二，欧美莱制衣厂、升来服饰公司约定的最后交货期限是2014年7月12日，合同标的物是用于外贸出口的服装，交货逾期距今已三年有余，事实上双方已无法继续履行合同。综上，欧美莱制衣厂是合同违约方，欧美莱制衣厂的诉讼请求，没有事实和法律依据，一审法院不予支持。据此，一审法院依照
摘要
金华市欧美莱制衣厂、宁波升来服饰有限公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙02民终248号上诉人（原审原告）：金华市欧美莱制衣厂。住所地：金华市婺城区白龙桥迎龙路*号。代表人：申正治，该厂厂长。委托诉讼代理人：王央央，男，该厂员工。被上诉人（原审被告）：宁波升来服饰有限公司。住所地：宁波市海曙区古林镇葑水港村。法定代表人：诸明龙，该公司总经理。委托诉讼代理人：傅雷，浙江导司律师事务所律师。上诉人金华市欧美莱制衣厂（……