承揽合同纠纷 （2017）苏05民终7789号
裁判要旨
债务应当清偿。金利制衣厂与澄东公司签订的《服装加工合同》系双方真实意思表示，合法有效。虽然该合同约定交货时间为2016年8月25日，但从2016年9月18日澄东公司出具的《承诺协议》来看，系因澄东公司提供面料延误致金利制衣厂加工成衣时间延后，故金利制衣厂在2016年9月20日交货并不构成违约。关于所交付货物的质量是否合格，根据《服装加工合同》约定，其中提到“第三方验货”、“加工方需配合需方查货合格后才能出厂”，而本案所涉货物系由澄东公司自行派车前往金利制衣厂提货，故应当认定所提货物已由需方即澄东公司查货合格。关于付款时间，根据《承诺协议》约定，“在9月22日前出货的，货款必须在9月30日前结清加工费”，此中的出货应理解为金利制衣厂向澄东公司交付货物更符合承诺协议的上下文语境，此后澄东公司于9月20日至金利制衣厂提货也符合该承诺时间，因此，澄东公司应当在2016年9月30日前支付18789件成衣的加工费（按承诺协议约定的55元/件计算）共计1033395元。澄东公司承诺的6万元损失，系双方真实意思表示，也不违反法律规定，一审法院予以确认。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第
摘要
张家港市金利制衣厂与江阴市澄东呢绒有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏05民终7789号上诉人（原审被告）：江阴市澄东呢绒有限公司，住所地江阴市长泾镇泾南路12号。法定代表人：龚礼铭，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘军，江苏正盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：顾雨捷，江苏正盛律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张家港市金利制衣厂,住所地张家港市金港镇德积双丰村。主要负责人：姚桂娣，该公司投资人。委托诉讼代理人……