建设工程合同纠纷 （2021）川03民终163号

何建书主张红线内工程款没有进行结算支付，其2019年4月15日的起诉是对应的红线内工程进度款、窝工损失款及红线外的赔偿款。根据该院查明的结果和生效法律文书确认的情况，2013年7月3日何建书与周亮彬办理了结算，2013年7月4日签订了退场协议书。其后何建书退场，周亮彬入场做后续施工。2018年9月19日案涉工程完成了竣工结算审计。何建书主张未曾与市建二司办理结算，应当按照成勘院与市建二司的结算扣除其未施工的部分进行结算，但何建书作为实际施工人，周亮彬作为市建二司的项目经理与何建书2013年7月3日办理的结算对双方具有约束力；其次，成勘院与市二建司对于案涉工程的结算基于双方所签订的《自贡市高新区板仓工业集中区污水处理厂（一期）工程围墙施工合同文件》，何建书不是合同的相对方，不享有该项合同的权利、义务，不能突破合同的相对性。本案中何建书在没有完工的情况下于2013年7月3日与周亮彬办理了结算，该结算明确约定了土石方工程为256780.25元、围墙工程为226403.42元、企业管理费为14012.32元、扣除的办公费、检测费为13400.00元、实际应收入为265441.22元；2013年

何建书主张红线内工程款没有进行结算支付，其2019年4月15日的起诉是对应的红线内工程进度款、窝工损失款及红线外的赔偿款。根据该院查明的结果和生效法律文书确认的情况，2013年7月3日何建书与周亮彬办理了结算，2013年7月4日签订了退场协议书。其后何建书退场，周亮彬入场做后续施工。2018年9月19日案涉工程完成了竣工结算审计。何建书主张未曾与市建二司办理结算，应当按照成勘院与市建二司的结算扣除其未施工的部分进行结算，但何建书作为实际施工人，周亮彬作为市建二司的项目经理与何建书2013年7月3日办理的结算对双方具有约束力；其次，成勘院与市二建司对于案涉工程的结算基于双方所签订的《自贡市高新区

四川省自贡市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)川03民终163号 上诉人（原审原告）：何建书，男，汉族，1964年7月1日出生，住四川省荣县。 委托诉讼代理人：杨小快，荣县旭阳法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：梁桂英，女，汉族，1964年3月24日出生，住四川省荣县。系何建书之妻。 被上诉人（原审被告）：自贡市第二建筑工程有限公司，住所地四川省自贡市自流井区五星街206号。 法定……