建设工程施工合同纠纷 （2017）苏02民终3540号
裁判要旨
双方签订的施工合同合法有效。丰华公司认为工程未能按期完工系因正泽公司不能及时办妥施工许可证所致，该理由并无优势证据予以证明，其既未提供催促正泽公司办理施工许可证的相关证据，也未提供因施工许可证未办妥而主张顺延工期的相关证据，且从正泽公司提供的承诺函来看，丰华公司明确表述施工许可证未能及时办理系其自身原因所致，故法院认定系由于丰华公司违约，最终导致合同解除。法院就双方合同解除作出相应判决后，正泽公司再进行后续的建设工程施工合同磋商并无不妥，根据先前的缔约期间，可以考虑给予正泽公司六个月的缔约期，故鉴定报告基于2015年1月基期造价计算出案涉工程增价损失并无不妥，丰华公司对于鉴定结论载明的增价损失并无相关证据推翻，故法院予以认定。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，作出判决：丰华公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿正泽公司因工程未完工导致的增价损失17370993元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费126025元、鉴定费150000元，合计276025元（此
摘要
鹰潭丰华建设工程有限公司与江苏正泽科技实业投资有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏02民终3540号上诉人（原审被告）：鹰潭丰华建设工程有限公司，组织机构代码证代码78726558-9，住所地江西省鹰潭市月湖区梅园新区府中路电信大楼4-5层。法定代表人：谢良财，该公司总经理。委托诉讼代理人：张志强，上海泛利律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：江苏正泽科技实业投资有限公司，组织机构代码证代码74248400-8，住所地江苏……