装饰装修合同纠纷 （2017）粤03民终7727号

张晓丽、歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司双方签订的《门窗报价单》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。张晓丽、歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司双方均应按照合同约定全面履行合同义务。根据上述合同约定，张晓丽应于案涉门窗等货品到现场安装前支付120,000元，加上80,000元定金，张晓丽应于门窗现场安装前支付200,000元，但张晓丽实际已支付的款项为180,000元。根据张晓丽在《律师函》中确认的事实可知歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司已基本完工。因此，张晓丽在案涉合同履行过程中并未按合同约定支付进度款，至今尚欠部分工程进度款未支付，其已构成迟延履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。因此，歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司有权顺延工期，并有权中止履行合同义务。张晓丽诉请歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司继续履行案涉合同，并要求歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司赔偿工期延误的损失，均没有合同依据，原

张晓丽、歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司双方签订的《门窗报价单》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。张晓丽、歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司双方均应按照合同约定全面履行合同义务。根据上述合同约定，张晓丽应于案涉门窗等货品到现场安装前支付120,000元，加上80,000元定金，张晓丽应于门窗现场安装前支付200,000元，但张晓丽实际已支付的款项为180,000元。根据张晓丽在《律师函》中确认的事实可知歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司已基本完工。因此，张晓丽在案涉合同履行过程中并未按合同约定支付进度款，至今尚欠部分工程进度款未支付，其已构成迟延履行。根据《中

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤03民终7727号上诉人（原审原告）：张晓丽，女，汉族，1979年9月10日出生，身份证住址：深圳市福田区，委托诉讼代理人：袁子怀，广东硕法律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：歌尔西亚门窗系统(深圳)有限公司，住所地：深圳龙华新区观澜街道章阁社区大富工业区佳华工业厂区A6栋1楼，统一社会信用代码：91440300674800741D。法定代……