建设工程分包合同纠纷 （2014）潍民一终字第397号

关于工程量问题，张克强为证实其主张，提交了董会坤交付给他的山东闰成石化有限公司的科研实验楼和调控中心楼施工图纸，张克强按照图纸进行了施工。张克强施工的是主体工程，系楼房建设的一部分，张克强在2013年7月1日将所建工程交付对方，下一工序内外墙抹灰等装修已进行，应视为张克强所施工的主体工程已合格，张克强根据董会坤提供给自己的施工图纸计算人工费，董会坤虽对此予以否认，但未提交张克强未按图纸施工的证据，故对张克强主张的人工费予以支持，但其数额计算有误，张克强施工建筑面积为4938.48平方米，按合同约定的每平方米165元计算，人工费总计应为814849.2元。按合同规定，全部工程完成后付总款的95%，应为774106.74元，已付291000元，尚欠483106.74元，余款应按合同约定支付。张克强要求按银行贷款利率的四倍支付欠款期间的违约金，因合同对违约金没有约定，应按银行同期贷款利率支付欠款利息。对于延迟交工问题，张克强提交了其驻工地代表王世伟的书面记录，并申请了王世伟出庭作证，证实了因下雨、停电、风大（吊车无法施工）停工日期23天。驻工地代表王世伟虽是张克强方工作人员，但其是张克强与董

关于工程量问题，张克强为证实其主张，提交了董会坤交付给他的山东闰成石化有限公司的科研实验楼和调控中心楼施工图纸，张克强按照图纸进行了施工。张克强施工的是主体工程，系楼房建设的一部分，张克强在2013年7月1日将所建工程交付对方，下一工序内外墙抹灰等装修已进行，应视为张克强所施工的主体工程已合格，张克强根据董会坤提供给自己的施工图纸计算人工费，董会坤虽对此予以否认，但未提交张克强未按图纸施工的证据，故对张克强主张的人工费予以支持，但其数额计算有误，张克强施工建筑面积为4938.48平方米，按合同约定的每平方米165元计算，人工费总计应为814849.2元。按合同规定，全部工程完成后付总款的95%

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）潍民一终字第397号上诉人（原审被告）董会坤，农民。委托代理人谭智勤，山东国宗律师事务所律师被上诉人（原审原告）张克强，居民。委托代理人王洪美，山东明清律师事务所律师。原审被告安丘市荣安建筑安装工程股份有限公司，住所地：安丘市永安路城市房地产开发公司院内。法定代表人王维强，总经理。上诉人董会坤因与被上诉人张克强、原审被告安丘市荣安建筑安装工程股……