建设工程合同纠纷 （2018）新21民初22号

本案的争议焦点是：1.安泰宏基与十四工程局所签《建设工程施工协议》（协议编号：LQXJ【2013】02号）应否解除；2.十四工程局是否欠付安泰宏基工程款16468690.98元、垫付油料款2500000元、临建损失627900元、设备及窝工损失1012845.82元、工程款等损失的利息3723352.28元；3.亿丰矿业是否应在欠付十四工程局工程价款范围内对安泰宏基承担责任。 关于安泰宏基主张解除与十四工程局所签订的LQXJ【2013】02号协议。因庭审中双方当事人均认可本案所涉工程在2013年11月施工后至2014年年底工程停工，安泰宏基与十四工程局的验工工程量表到2014年12月30日截止；十四工程局在另案中亦主张与亿丰矿业解除本案所涉工程的主施工合同，亿丰矿业也称主施工合同因停工已实际解除，故本院对安泰宏基解除LQXJ【2013】02号协议的请求予以支持。 安泰宏基、十四工程局对双方LQXJ【2013】02号协议的工程单价意见不一，安泰宏基主张工程单价“参照合同中标单价”即为参照十四工程局、亿丰矿业的11月16日施工合同的中标单价12.8元每立方米，并未区分涉案工程中设计量、非设

本案的争议焦点是：1.安泰宏基与十四工程局所签《建设工程施工协议》（协议编号：LQXJ【2013】02号）应否解除；2.十四工程局是否欠付安泰宏基工程款16468690.98元、垫付油料款2500000元、临建损失627900元、设备及窝工损失1012845.82元、工程款等损失的利息3723352.28元；3.亿丰矿业是否应在欠付十四工程局工程价款范围内对安泰宏基承担责任。 关于安泰宏基主张解除与十四工程局所签订的LQXJ【2013】02号协议。因庭审中双方当事人均认可本案所涉工程在2013年11月施工后至2014年年底工程停工，安泰宏基与十四工程局的验工工程量表到2014年12月30日截止

新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）新21民初22号 原告：新疆安泰宏基工程机械有限责任公司，住所地新疆乌鲁木齐市经济技术开发区口岸路49号2号门面。 法定代表人：**雨，公司总经理。 委托诉讼代理人：秦全领，山东缗城律师事务所律师。 被告：中国水利水电第十四工程局有限公司，住所地云南省昆明市环城东路192号。 法定代表人：洪坤，公司董事长。 委托诉讼代理人：臧连……