建设工程分包合同纠纷 （2014）成民终字第5748号

本案的争议焦点为：一、董贵友实际完成的工程及对应的工程款如何确定的问题。原审法院认为，刘昌跃与董贵友之间就工程款的支付问题发生纠纷后，四川省大邑县公安局经侦大队为此进行了调查处理。在2013年5月5日该队调查刘昌跃所做的《询问笔录》中，刘昌跃称：“在2010年8、9月就涉案工程土建部分的施工过程中，我将管道开挖这项工程包给董贵友做，做了3、4个月因过春节就停工了。到2011年10月份，金盾公司通知我进场施工，在我进场施工前，董贵友要求我把所有的工程都承包给他来做，我只负责监督管理，我就同意了，在2011年11月1日签订了合同，合同签订后董贵友就开始施工了，直到2012年6月份工程项目就基本完工了”。庭审中，金盾公司陈述整个涉案工程土建部分除沥青与混凝土部分外，均系分包给刘昌跃完成。从以上当事人的陈述可以看出，董贵友对涉案工程在合同签订前后共进行了两次施工，内容包括涉案工程土建部分除沥青与混凝土铺设外的所有工程，即造价结算审核报告中的拆除混凝土、人工挖土、人工回填砂、人工素土回填、余方弃置（外运建渣）、挖沟槽石方（机械挖砼）、挖沟槽石方（机械）、带型基础、拆除松石、次坚石部分，其对应的工

本案的争议焦点为：一、董贵友实际完成的工程及对应的工程款如何确定的问题。原审法院认为，刘昌跃与董贵友之间就工程款的支付问题发生纠纷后，四川省大邑县公安局经侦大队为此进行了调查处理。在2013年5月5日该队调查刘昌跃所做的《询问笔录》中，刘昌跃称：“在2010年8、9月就涉案工程土建部分的施工过程中，我将管道开挖这项工程包给董贵友做，做了3、4个月因过春节就停工了。到2011年10月份，金盾公司通知我进场施工，在我进场施工前，董贵友要求我把所有的工程都承包给他来做，我只负责监督管理，我就同意了，在2011年11月1日签订了合同，合同签订后董贵友就开始施工了，直到2012年6月份工程项目就基本完工

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）成民终字第5748号上诉人（原审被告）刘昌跃，男，1972年8月28日出生，汉族，住四川省简阳市。委托代理人王建，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。委托代理人唐海涛，四川瑞利恒律师事务所律师。被上诉人（原审原告）董贵友，男，1978年5月10日出生，汉族，住四川省大邑县。委托代理人杜宏伟，四川法典律师事务所律师。原审被告四川成都金盾油气管道安……