建设工程监理合同纠纷 （2015）宿中民终字第01141号

关于原告在履行监理合同过程中是否存在违约行为，存在的违约行为与减少监理费有无因果关系的问题。原告提供的监理日志、监理工程师通知单、回复单等证据，以及周善军证人证言、照片、银龙公司报告等证据足以证明原告已经按照《建设工程监理合同》履行了合同规定的监理职责；在原告履行了合同规定的监理职责情况下，工程出现质量问题应由施工方对被告承担相应的法律责任。本案并无证据证明原告在履行监理合同中存在违约行为，被告应按照合同约定向原告支付相应的监理费；关于附加监理费的计算前提和标准如何确定，监理合同中的逾期天数如何确定的问题。根据原、被告签订的《建设工程监理合同》第二部分6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。据此，关于附加监理费的计算标准，应根据合同第三部分专用条件6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金/协议书约定的监理及相关服务期限（天）。御庭花园工程因施工单位银龙建设公司未按照施工进度计划表规

关于原告在履行监理合同过程中是否存在违约行为，存在的违约行为与减少监理费有无因果关系的问题。原告提供的监理日志、监理工程师通知单、回复单等证据，以及周善军证人证言、照片、银龙公司报告等证据足以证明原告已经按照《建设工程监理合同》履行了合同规定的监理职责；在原告履行了合同规定的监理职责情况下，工程出现质量问题应由施工方对被告承担相应的法律责任。本案并无证据证明原告在履行监理合同中存在违约行为，被告应按照合同约定向原告支付相应的监理费；关于附加监理费的计算前提和标准如何确定，监理合同中的逾期天数如何确定的问题。根据原、被告签订的《建设工程监理合同》第二部分6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宿中民终字第01141号上诉人（一审被告）江苏御庭置业有限公司，工商注册号*****，住所地泗洪县归仁镇归仁街富仁路27号。法定代表人王连军，该公司董事长。委托代理人张志伟，江苏远大弘正律师事务所律师。被上诉人（一审原告）南京海宁建设工程监理咨询有限公司，工商注册号*****，住所地南京市玄武区珠江路88号2幢3810室。法定代表人李吉生，该公……