买卖合同纠纷 （2018）浙06民终1634号
裁判要旨
双方当事人之间的买卖合同关系合法有效。虽《产品购销合同》未约定正欣公司履行供货义务的期限，根据《中华人民共和国合同法》第六十二条“履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间”的规定，信龙公司可随时要求正欣公司供货。信龙公司在合同签订八个月后向正欣公司催告供货，正欣公司经催告后仍未履行其义务，构成法定解除情形，信龙公司据此要求解除《产品购销合同》及《合同补充条款》，予以支持，并确定合同解除时间为2018年1月3日。信龙公司已按约预付100万元货款，根据信龙公司自认，其仅收到价款为354131.52元的钢材，故对其要求正欣公司返还剩余货款及支付相应利息损失的诉请予以支持。信龙公司还要求正欣公司赔偿因未及时供货给其造成的损失，该院认为，《产品购销合同》及《合同补充条款》并未约定正欣公司供货的履行期限及逾期供货应承担的违约责任，虽购销合同中载明了合同有效期，但合同有效期并非履行期限，故信龙公司要求正欣公司赔偿损失并无合同依据。同时，虽《中华人民共和国合同法》第一百一十二条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采
摘要
浙江信龙建设有限公司、绍兴正欣金属物贸有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙06民终1634号上诉人（原审原告）：浙江信龙建设有限公司，住所地绍兴市上虞区丰惠镇祝家庄村三。法定代表人：汪伟英，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王水根，浙江纳森律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈杰克，浙江纳森律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：绍兴正欣金属物贸有限公司，住所地绍兴市越东南路238号A2号楼101室。法定代表人：骆建君，该……