装饰装修合同纠纷 （2019）冀09民终4267号

被告任丘市腾跃建筑装饰有限公司承包了原告顾海龙凯旋城1#-3-1403房屋的装饰装修工程的事实，有原告提交的家庭居室装饰装修工程施工合同证实，本院予以确认。原告主张被告支付未按合同约定时间完成装修的违约金4800元（按照100元/天自2018年10月3日计算至2018年11月20日），提供的家庭居室装饰装修工程施工合同约定基础装修工程期限为90天，开工日期为2018年7月3日，竣工日期为2018年10月2日，另约定由于乙方的原因导致工程的延误，每延误一天乙方需向甲方支付工程延误违约金100元/天，庭审中，原告称被告于2018年11月17日不再施工，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃质证和答辩的权利，故支持违约金4600元（按照100元/天自2018年10月3日计算至2018年11月17日）。原告主张因被告施工存在质量问题，违约金计算至房屋达到交付条件之日止，提供了照片、微信聊天截图，因原告提供的现有证据不能证实被告施工存在质量问题，故本案中对原告该主张不予支持。一审法院判决：被告任丘市腾跃建筑装饰有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告顾海龙违约金4600元。本院二审期间，

被告任丘市腾跃建筑装饰有限公司承包了原告顾海龙凯旋城1#-3-1403房屋的装饰装修工程的事实，有原告提交的家庭居室装饰装修工程施工合同证实，本院予以确认。原告主张被告支付未按合同约定时间完成装修的违约金4800元（按照100元/天自2018年10月3日计算至2018年11月20日），提供的家庭居室装饰装修工程施工合同约定基础装修工程期限为90天，开工日期为2018年7月3日，竣工日期为2018年10月2日，另约定由于乙方的原因导致工程的延误，每延误一天乙方需向甲方支付工程延误违约金100元/天，庭审中，原告称被告于2018年11月17日不再施工，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀09民终4267号上诉人（原审原告）：顾海龙，男，1984年6月12日出生，汉族，住任丘市。上诉人（原审被告）：任丘市腾跃建筑装饰有限公司，住所地任丘市燕山道东侧。法定代表人：李艳菊，经理。上诉人顾海龙因与上诉人任丘市腾跃建筑装饰有限公司（以下简称腾跃公司）装饰装修合同纠纷一案，不服河北省任丘市人民法院（2018）冀0982民初5997号民事……