建设工程施工合同纠纷 (2018)苏民终1132号

案号
(2018)苏民终1132号
法院
江苏省高级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
江苏省
裁判日期
2019-07-22

裁判要旨

本案争议焦点为:一、双方当事人签订的《建设工程施工合同》效力应当如何认定,应否解除;二、国泰公司复工前已完工程造价应当如何确定;三、中誉公司应否承担国泰公司主张的停工损失,相应损失数额应当如何确定;四、国泰公司主张的逾期支付工程进度款利息及工程结算款利息应当如何确定;五、国泰公司主张的延期返还工程保证金利息应当如何确定;六、国泰公司对涉案工程是否享有建设工程价款优先受偿权。

摘要

1132淮安中誉房地产开发有限公司与浙江国泰建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

正文(节选)

江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏民终1132号上诉人(一审被告):淮安中誉房地产开发有限公司,住所地江苏省淮安市清江浦区枚乘路**。 破产管理人:江苏东恒律师事务所。 委托诉讼代理人:张青松,江苏泰耀律师事务所律师。 被上诉人(一审原告):浙江国泰建设集团有限公司,,住所地浙江省杭州市萧山区北干街道金惠路**法定代表人:李炳传,该公司董事长。 委托诉讼代理人:钱钧,上海瀚元律师事……