合同纠纷 （2021）新22民终237号

冯天清与华博公司哈密市分公司签订的《劳务分包合同》，因冯天清不具备劳务作业资质，且华博公司哈密市分公司未按约定时间通知冯天清进场开工，致使冯天清未能进场开工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工合同的行为无效”，应当认定冯天清与华博公司哈密市分公司签订的《劳务分包合同》无效。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定因合同收取的履约保证金50,000元，应当返还。对于冯天清主张保证金50,000元的利息，华博公司哈密市分公司向冯天清出具的承诺中约定2019年10月10日不能如期开工，保证金如期退还，但华博公司哈密市分公司既未按约定的时间开工，也未向冯天清返还保证金，故保证金50,000元的利息自逾期之日起（2019年10月11日）按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算。根据《中华人民共和国公司法》第十四条：“公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”之规定，华博公司哈密市分公司的民事责任最终应由华博公司承担，故上述履约保证金50,

冯天清与华博公司哈密市分公司签订的《劳务分包合同》，因冯天清不具备劳务作业资质，且华博公司哈密市分公司未按约定时间通知冯天清进场开工，致使冯天清未能进场开工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工合同的行为无效”，应当认定冯天清与华博公司哈密市分公司签订的《劳务分包合同》无效。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定因合同收取的履约保证金50,000元，应当返还。对于冯天清主张保证金50,000元的利息，华博公司哈密市分公司向冯天清出具的承诺中约定2019年10月10日

新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新22民终237号 上诉人（原审被告）：新疆华博建筑工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区哈密市伊州区天山北路豫商大厦酒店11层1号。 法定代表人：汪志伟，总经理。 委托诉讼代理人：张佩，新疆嘉峰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨晔，新疆嘉峰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：冯天清，男，1973年……