建设工程施工合同纠纷 （2018）宁01民终556号
裁判要旨
浩辉劳务公司主张青海生元公司、海虹生元公司赔偿2016年9月9日前的误工费、材料费270万元。经法庭询问，浩辉劳务公司认可270万元是每平米30元乘以9万平方米得出。《协议书》约定由海虹生元公司按照所承包建筑面积每平方米30元计算赔偿浩辉劳务公司2016年9月9日前所有误工费和材料费，故浩辉劳务公司所承包的建筑面积的认定直接影响本案误工费及材料费的计算。《塞上翡翠城六期土建劳务分包合同》约定海虹生元公司将塞上翡翠城六期67#-72#、77#、53#、55#楼共计9万平方米的劳务分包给浩辉劳务公司，合同为单价包死价，按国家规定的测绘建筑面积计算。由此可见，9万平方米并非确定的建筑面积，且浩辉劳务公司及海虹生元公司均认可涉案工程仅地基及一层完成，现处于停工状态，一审法院在对于浩辉劳务公司所承包的建筑面积未查清的情况下，以每平米30元乘以9万平方米计算误工费及材料费显属不当。同时，上诉人不认可其委托海虹生元公司管理涉案工程，且永宁法院在另案审理中已启动对《委托书》中上诉人印章真伪的鉴定，鉴定结论尚未出具。原审判决认定上诉人承担责任的依据是海虹生元公司作为受委托人在委托事项范围内实施的民事行为
摘要
青海生元建筑安装有限公司与宁夏浩辉建筑劳务有限公司、宁夏海虹生元建筑安装有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）宁01民终556号上诉人（原审被告）：青海生元建筑安装有限公司，住所地青海生西宁市城东区民和路33号。法定代表人：王生元，该公司董事长。委托诉讼代理人：马胜军，甘肃同心律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宁夏浩辉建筑劳务有限公司，住所地宁夏回族自治区固原市原州区高平路派胜世贸城S-1号公寓1009公寓。法定代表人：郭小军，该公司经理。……